关于墙下条形基础和桩下条形基础的区别，下列选项中哪些是正确的?( )
A．计算时假定墙下条形基础上的荷载是条形分布荷载而柱下条形基础上的荷载假定是柱下集中荷载
B．墙下条形基础是平面应力条件，而柱下条形基础是平面应变条件
C．墙下条形基础的纵向钢筋是分布钢筋而柱下条形基础的纵向钢筋是受力钢筋
D．这两种基础都是扩展基础

冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时()。

2023-05-13 从业资格建筑工程

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204），预应力混凝土结构中，严禁使用（　）。

2023-05-13 从业资格建筑工程

（2018年案例一）【背景资料】某办公楼工程，框架结构，钻孔灌注桩基础，地下一层，地上20层，总建筑面积25000m2，其中地下建筑面积3000m2，施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同，合同约定：“…至2014年6月15日竣工，工期目标470日历天：质量目标合格：主要材料由施工单位自行采购：因建设单位原因导致工期延误，工期顺延，每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。柱基施工时遇地下溶洞（地质勘探未探明），由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期20日历天，补偿误工费20万元，地下室结构完成，施工单位自检合格后，项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位，勘察单位，设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。施工至十层结构时，因商品混凝土供应迟缓，延误工期10日历天。施工至二十层结构时，建设单位要求将该层进行结构变更，又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告，要求延长工期25日历天，补偿误工费25万元。【问题】施工单位索赔成立的工期和费用是多少？逐一说明理由。

2023-05-13 从业资格建筑工程

在工程实施过程中，单位工程施工组织设计通常按（）划分阶段进行检查。

2023-05-13 从业资格建筑工程

项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有()。

2023-05-13 从业资格建筑工程

单位工程施工组织设计应由（）主持编制。

2023-05-13 从业资格建筑工程

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用的若干问题的解释》发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（　）。

2023-05-13 从业资格建筑工程

根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有（　）。

2023-05-13 从业资格建筑工程

根据《社会保险法》，国家建立（　）等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。

2023-05-13 从业资格建筑工程

关于建设工程承发包的说法，正确的有（　）。

2023-05-13 从业资格建筑工程